Construction Work Contract Colombia (Contrato de Obra de Construcción)
CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN
Celebrado conforme al Código Civil Artículo 1602 y Ley 400 de 1997
PRIMERA. — PARTES CONTRATANTES
EL PROPIETARIO / CONTRATANTE:
Nombre / Razón Social: [Owner Name]
NIT / C.C.: [Owner NIT]
Domicilio: [Owner Address]
Representante Legal: [Owner Representative]
C.C. del Representante: [Owner Rep CC]
EL CONTRATISTA:
Nombre / Razón Social: [Contractor Name]
NIT / C.C.: [Contractor NIT]
Domicilio: [Contractor Address]
Representante Legal: [Contractor Representative]
C.C. del Representante: [Contractor Rep CC]
Matrícula Profesional (COPNIA/CPNAA): [Professional Registration]
Entre las partes arriba identificadas, quienes en adelante se denominarán EL PROPIETARIO y EL CONTRATISTA, respectivamente, ambas con plena capacidad legal para contratar, se celebra el presente Contrato de Obra de Construcción, regido por el Código Civil (Artículo 1602 y concordantes), la Ley 400 de 1997, el Decreto 926 de 2010 (NSR-10), y demás normas aplicables de la República de Colombia.
SEGUNDA. — OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la siguiente obra de construcción por cuenta y riesgo propio:
Descripción de la Obra: [Project Description]
Tipo de Obra: [Construction Type]
Ubicación del Predio: [Project Address]
Matrícula Inmobiliaria: [Matrícula Inmobiliaria]
Cédula Catastral: [Cédula Catastral]
La obra se ejecutará conforme a los planos arquitectónicos y estructurales aprobados por la Curaduría Urbana, los estudios de suelos, las especificaciones técnicas del proyecto, y las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-10) adoptadas mediante Decreto 926 de 2010.
TERCERA. — LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
La presente obra cuenta con Licencia de Construcción No. [License Number], expedida por [Curaduría], conforme a lo establecido en el Artículo 99 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra dentro de los parámetros autorizados por dicha licencia.
CUARTA. — VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
Valor Total del Contrato: [Contract Price]
Forma de Pago: [Payment Method]
Anticipo: [Advance Payment] del valor total del contrato, amparado con póliza de buen manejo del anticipo.
Retención en Garantía: [Retention %] de cada acta de pago parcial, que será liberada una vez se suscriba el Acta de Recibo de Obra a satisfacción.
Los pagos parciales se realizarán previa presentación de actas de obra (cortes de obra) verificadas por el interventor designado y aprobadas por EL PROPIETARIO, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación de cada acta.
QUINTA. — PLAZO DE EJECUCIÓN
Fecha de Inicio: [Start Date], formalizada mediante Acta de Inicio de Obra suscrita por ambas partes y el interventor.
Fecha de Terminación: [Completion Date]
Plazo de Ejecución: [Duration]
EL CONTRATISTA deberá cumplir el cronograma de obra anexo al presente contrato. Las prórrogas del plazo requerirán solicitud escrita con justificación técnica y aprobación de EL PROPIETARIO mediante otrosí al contrato.
SEXTA. — CLÁUSULA PENAL
Cláusula Penal Moratoria: [Delay Penalty], conforme a los Artículos 1592 a 1601 del Código Civil. La penalidad se causará automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la entrega de la obra, sin necesidad de requerimiento previo.
PARÁGRAFO. — La imposición de la cláusula penal no exime al CONTRATISTA de la obligación de terminar la obra ni del pago de los perjuicios que excedan el valor de la penalidad, conforme al Artículo 1600 del Código Civil.
SÉPTIMA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA se obliga a:
a) Ejecutar la obra conforme a los planos aprobados, las especificaciones técnicas y las normas NSR-10 (Decreto 926 de 2010).
b) Suministrar la mano de obra calificada, equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de la obra, salvo que se acuerde lo contrario.
c) Cumplir con todas las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015) e implementar el SG-SST en el sitio de obra.
d) Afiliar a todos los trabajadores al Sistema General de Seguridad Social (EPS, AFP, ARL) y a Caja de Compensación Familiar conforme a la Ley 100 de 1993.
e) Constituir y mantener vigentes las pólizas de seguros requeridas en la cláusula correspondiente.
f) Atender las observaciones del interventor y permitir las inspecciones en cualquier momento durante la ejecución de la obra.
g) Obtener los permisos ambientales, de excavación, de manejo de tránsito y demás autorizaciones requeridas para la ejecución de la obra.
h) Entregar la obra terminada a satisfacción de EL PROPIETARIO mediante Acta de Recibo de Obra.
OCTAVA. — OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO
EL PROPIETARIO se obliga a:
a) Entregar al CONTRATISTA los planos arquitectónicos y estructurales aprobados, los estudios de suelos y las especificaciones técnicas del proyecto.
b) Entregar el predio libre de ocupantes y en condiciones aptas para el inicio de la obra.
c) Realizar los pagos conforme a la forma y plazos establecidos en la cláusula cuarta del presente contrato.
d) Designar un interventor independiente conforme al Artículo 18 de la Ley 400 de 1997 para la supervisión técnica de la obra.
e) Tramitar y obtener la Licencia de Construcción ante la Curaduría Urbana competente.
NOVENA. — SEGUROS Y GARANTÍAS
EL CONTRATISTA deberá constituir y mantener vigentes durante la ejecución de la obra y, donde corresponda, durante el período de garantía, las siguientes pólizas:
a) Póliza de Cumplimiento: [Performance Bond]
b) Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: [Liability Insurance]
c) Póliza Todo Riesgo en Construcción: [All-Risk Insurance]
Las pólizas deberán ser expedidas por una compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia y deberán presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato.
DÉCIMA. — GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD
EL CONTRATISTA otorga una garantía decenal de estabilidad estructural de diez (10) años conforme al Artículo 51 de la Ley 400 de 1997, contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo de Obra. Para elementos no estructurales, acabados e instalaciones, la garantía será de [Warranty Period].
PARÁGRAFO. — Conforme al Artículo 2060 del Código Civil, EL CONTRATISTA responderá por los vicios de construcción atribuibles a defectos del suelo o de los materiales empleados, aun cuando hubiere actuado según las instrucciones de EL PROPIETARIO, salvo que hubiere advertido oportunamente dichos riesgos.
DÉCIMA PRIMERA. — TERMINACIÓN DEL CONTRATO
El presente contrato podrá terminar por las siguientes causas: a) Cumplimiento del objeto contractual con la suscripción del Acta de Recibo de Obra; b) Mutuo acuerdo de las partes; c) Incumplimiento grave de las obligaciones de cualquiera de las partes conforme al Artículo 1546 del Código Civil (condición resolutoria tácita); d) Fuerza mayor o caso fortuito que impida la continuación de la obra por más de noventa (90) días calendario, conforme al Artículo 64 del Código Civil.
En caso de terminación anticipada, se elaborará un Acta de Liquidación que establezca el estado de avance de la obra, el valor de la obra ejecutada, los saldos pendientes y las obligaciones remanentes de garantía.
DÉCIMA SEGUNDA. — LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
El presente contrato se rige por el Código Civil de Colombia (Artículos 1602 y 2053 a 2062), la Ley 400 de 1997, el Decreto 926 de 2010 (NSR-10), la Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 2015, y demás disposiciones aplicables. Las controversias serán resueltas por los Juzgados Civiles del Circuito del lugar de ubicación de la obra, previa conciliación ante un centro de conciliación autorizado conforme a la Ley 640 de 2001. Las partes podrán pactar cláusula compromisoria para someter las controversias a arbitraje conforme a la Ley 1563 de 2012.
FIRMAS
En [Contract City], a los [Contract Date].
EL PROPIETARIO / CONTRATANTE:
[Owner Name]
NIT / C.C.: [Owner NIT]
Representante Legal: [Owner Representative]
C.C.: [Owner Rep CC]
Firma: _________________________
EL CONTRATISTA:
[Contractor Name]
NIT / C.C.: [Contractor NIT]
Representante Legal: [Contractor Representative]
C.C.: [Contractor Rep CC]
Matrícula Profesional: [Professional Registration]
Firma: _________________________
Property Owner / Developer (Propietario / Contratante)
________________
Signature
Contractor (Contratista)
________________
Signature
What Is a Construction Work Contract Colombia (Contrato de Obra de Construcción)?
A Construction Work Contract Colombia (Contrato de Obra de Construcción) is a bilateral agreement governed by Código Civil Article 1602, which establishes that legally executed contracts are binding law between the parties (ley entre las partes), combined with the technical construction standards mandated by Ley 400 de 1997 and its regulatory decree Decreto 926 de 2010 (NSR-10 — Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente). Under Colombian civil law, the contrato de obra is classified as a contrato de arrendamiento de obra under Código Civil Articles 2053 through 2062, where the constructor (contratista) undertakes to execute a defined construction project for the owner (propietario or contratante) in exchange for agreed compensation.
Ley 400 de 1997 created the Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, attached to the Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), which oversees compliance with seismic-resistance construction standards throughout Colombian territory. Article 4 of Ley 400 de 1997 mandates that all construction projects must comply with NSR-10 standards, and Article 52 establishes civil and criminal liability for professionals who certify non-compliant structures. The Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), adopted through Decreto 926 de 2010 and amended by Decreto 2525 de 2010 and Decreto 340 de 2012, sets mandatory technical requirements for structural design, materials, geotechnical studies, and construction supervision.
Before commencing any construction work in Colombia, the propietario must obtain a Licencia de Construcción from the Curaduría Urbana with jurisdiction over the property, as required by Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial) and Decreto 1077 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda). Article 99 of Ley 388 de 1997 establishes that no construction may begin without the corresponding urban license, and violations carry sanctions under Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) Article 135. The Curaduría Urbana reviews the architectural, structural, and urban compliance of the project before issuing the license.
The contratista executing construction works must hold the professional credentials required by Ley 842 de 2003 (Ley de Ingeniería) or Ley 435 de 1998 (Ley de Arquitectura), which regulate the practice of engineering and architecture in Colombia respectively. The Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) issues the matrícula profesional and tarjeta profesional to engineers under Ley 842 de 2003 Article 7, while the Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) regulates architects under Ley 435 de 1998 Article 2. Construction professionals must maintain valid registration and comply with the ethical codes established by their respective regulatory councils.
Colombian construction contracts must address the Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) obligations established by Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, requiring the contratista to implement a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) covering all workers on the construction site. Resolución 0312 de 2019 issued by the Ministerio del Trabajo establishes minimum SST standards based on the number of workers and risk classification. Construction activities are classified as Riesgo IV or Riesgo V under the ARL system established by Ley 1562 de 2012, carrying the highest occupational risk insurance premiums.
The Estatuto de Contratación Estatal — Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, and Decreto 1082 de 2015 — governs construction contracts where a State entity is the contracting party. Private construction contracts are governed by the Código Civil and the principle of autonomía de la voluntad (freedom of contract) under CC Article 1602, subject to mandatory public order provisions regarding safety, licensing, and professional qualifications. The Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) may intervene in construction contract disputes involving consumer protection under Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) when the construction involves residential units sold to end buyers.
Disputes arising from private construction contracts in Colombia are resolved by the Juzgados Civiles del Circuito, with appeals to the Sala Civil of the Tribunal Superior de Distrito Judicial and cassation review by the Sala de Casación Civil of the Corte Suprema de Justicia. Alternatively, under Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional), the parties may agree to submit disputes to arbitration before the Centro de Arbitraje of the Cámara de Comercio with jurisdiction over the project location.
When Do You Need a Construction Work Contract Colombia (Contrato de Obra de Construcción)?
A Construction Work Contract Colombia is required whenever a property owner (propietario) or developer (promotor inmobiliario) engages a construction company or independent contractor (contratista) to execute civil construction works on Colombian territory. Código Civil Article 2053 establishes the framework for contracts where one party undertakes to execute a material work (obra material) for another party, and Ley 400 de 1997 Article 4 mandates that all construction projects comply with NSR-10 seismic-resistance standards regardless of whether the project is public or private.
A Contrato de Obra de Construcción is needed when a natural person or legal entity — a Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) under Ley 1258 de 2008, a Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.), or a Sociedad Anónima (SA) — commissions the construction of residential, commercial, industrial, or institutional buildings. The contract formalizes the obligations of both parties before the Curaduría Urbana issues the Licencia de Construcción under Ley 388 de 1997 Article 99 and Decreto 1077 de 2015.
The contract is required for new construction projects (obra nueva), expansions (ampliación), structural modifications (modificación estructural), reinforcement of existing structures (reforzamiento estructural under NSR-10 Título A.10), and demolition works (demolición) that affect structural elements. Decreto 1077 de 2015 Article 2.2.6.1.1.6 defines the modalities of construction licenses that correspond to each type of work.
A written construction contract is needed when the project scope exceeds the value thresholds requiring mandatory professional supervision (interventoría). Under Ley 400 de 1997 Article 18, all structural construction projects must have a designated supervisor (interventor) who is a licensed engineer or architect independent from the contratista. The construction contract should reference the parallel interventoría agreement to coordinate responsibilities.
The document is required for projects financed through construction loans (créditos de construcción) issued by Colombian financial institutions supervised by the Superintendencia Financiera de Colombia. Lenders typically require a formal construction contract as a condition for disbursement, and the contract terms must align with the construction schedule and payment milestones agreed with the financing entity.
A Contrato de Obra is also required when the contratista will engage subcontractors (subcontratistas) for specialized trades — electrical installations under RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), plumbing under RAS 2000 (Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico), or gas installations under Resolución CREG 067 de 1995. The main construction contract should establish the contratista's responsibility for subcontractor compliance with all applicable technical regulations and labour obligations under the Código Sustantivo del Trabajo.
The contract is required for projects governed by the régimen de propiedad horizontal under Ley 675 de 2001, where the constructed units will be individually titled and sold to end buyers. Ley 1796 de 2016 (Ley de Vivienda Segura) mandates that developers of residential buildings obtain the póliza decenal de estabilidad as a prerequisite for the Licencia de Construcción — the construction contract must address the contratista's warranty obligations that underpin the insurance policy. The Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) exercises consumer protection jurisdiction over residential construction under Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), and the construction contract serves as evidence of the contractual obligations in consumer complaints.
A written Contrato de Obra de Construcción is also needed when the project involves environmental management obligations. Under Ley 99 de 1993, projects with significant environmental impact require a Licencia Ambiental issued by the Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) or the regional Corporación Autónoma Regional (CAR). The construction contract should allocate responsibility for environmental compliance — waste management, noise control, dust mitigation, and protection of water resources — between the propietario and the contratista, referencing the applicable environmental management plan (Plan de Manejo Ambiental) approved by the environmental authority.
What to Include in Your Construction Work Contract Colombia (Contrato de Obra de Construcción)
A valid Construction Work Contract Colombia under Código Civil Article 1602 and Ley 400 de 1997 must contain the following elements to be enforceable and to meet the technical, safety, and licensing requirements of Colombian construction law.
Identification of Parties: Full legal name, cédula de ciudadanía or NIT (Número de Identificación Tributaria assigned by the DIAN), and domicile of both the propietario (owner/developer) and the contratista (constructor). Where either party is a legal entity (persona jurídica), the company's NIT, Cámara de Comercio matrícula mercantil, and identification of the representante legal must be included. The contratista must provide proof of valid matrícula profesional issued by COPNIA (for engineers under Ley 842 de 2003) or CPNAA (for architects under Ley 435 de 1998).
Project Description and Scope: Detailed description of the construction works to be executed, including architectural and structural plans approved by the Curaduría Urbana as part of the Licencia de Construcción under Ley 388 de 1997. The scope must reference the specific NSR-10 titles applicable to the project — Título A (General Requirements), Título B (Loads), Título C (Concrete), Título D (Masonry), Título E (One and Two Story Structures), or Título F (Metal Structures) as established by Decreto 926 de 2010.
Project Location: The exact address, matrícula inmobiliaria number from the Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, and cédula catastral number from the Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) or the municipal catastral authority. The location determines the seismic zone classification under NSR-10 Título A, Capítulo A.2, which directly affects the structural design requirements.
Construction License: Reference to the Licencia de Construcción number, issuing Curaduría Urbana, date of issuance, and validity period. Under Ley 388 de 1997 Article 99 and Decreto 1077 de 2015, the license must be current and correspond to the specific type of construction work described in the contract. The license holder (titular) must be identified, as the license is issued to a specific person or entity.
Contract Price and Payment Schedule: The total contract price in Colombian Pesos (COP), broken down by construction phases or milestones (hitos de obra). The payment mechanism — whether lump sum (precio global fijo), unit prices (precios unitarios), cost-plus (administración delegada), or a combination — must be specified. Under CC Article 1602, the agreed price is binding, and modifications require written amendments (otrosí) signed by both parties.
Construction Schedule: The detailed construction timeline (cronograma de obra) specifying start date, phase durations, milestone dates, and completion date. The schedule should reference the Acta de Inicio de Obra as the formal commencement document and the Acta de Recibo de Obra as the completion document. Delay penalties (cláusula penal) may be established under CC Articles 1592 through 1601.
Materials and Quality Standards: Specifications for construction materials, referencing applicable Normas Técnicas Colombianas (NTC) issued by ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación). NSR-10 Título C requires concrete to meet NTC 673 (compressive strength testing), and structural steel must comply with NTC 2289. The contract should specify whether the contratista or the propietario supplies materials.
Warranty and Stability: Under Ley 400 de 1997 Article 51, the constructor bears a ten-year stability warranty (garantía decenal de estabilidad) for structural defects. CC Article 2060 establishes contractor liability for construction defects attributable to soil conditions or defective materials. The contract should specify warranty periods for non-structural elements — typically one to five years depending on the building system.
Insurance and Guarantees: The contratista must provide a póliza de cumplimiento (performance bond) and a póliza de responsabilidad civil extracontractual (third-party liability insurance) covering damages to persons and property during construction. For projects under Ley 1796 de 2016 (Ley de Vivienda Segura), the constructor must obtain the amparo de estabilidad decenal covering the ten-year structural warranty period.
Occupational Safety: The contratista must implement a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) under Decreto 1072 de 2015, register all workers with the ARL at Riesgo IV or V classification, and comply with Resolución 0312 de 2019 minimum standards. The construction site must have a designated responsable del SG-SST and maintain accident investigation records per Resolución 1401 de 2007.
Dispute Resolution: The contract should specify the forum for resolving disputes — the Juzgados Civiles del Circuito of the project location have default jurisdiction, with appeals to the Sala Civil of the Tribunal Superior de Distrito Judicial and cassation before the Corte Suprema de Justicia. Under Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional), the parties may include a cláusula compromisoria (arbitration clause) directing disputes to a tribunal de arbitramento convened by the Centro de Arbitraje of the corresponding Cámara de Comercio. Pre-litigation conciliation before a centro de conciliación autorizado is a procedural prerequisite for civil claims under Ley 640 de 2001.
Forms-legal.com provides this Construction Work Contract Colombia template as a starting point for documenting the construction relationship. Every construction contract should be reviewed by a licensed abogado with experience in derecho de la construcción to confirm compliance with the applicable Licencia de Construcción conditions, NSR-10 technical requirements, and municipal planning regulations (Plan de Ordenamiento Territorial — POT) of the jurisdiction where the project is located.
Cite this page
Reference this free template in an article, syllabus, or research note:
Forms Legal. (2026). Construction Work Contract Colombia (Contrato de Obra de Construcción) (Colombia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/colombia/business/construction/construction-work-contract-colombia
"Construction Work Contract Colombia (Contrato de Obra de Construcción) (Colombia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/colombia/business/construction/construction-work-contract-colombia.
@misc{formslegal-construction-work-contract-colombia,
author = {{Forms Legal}},
title = {Construction Work Contract Colombia (Contrato de Obra de Construcción) (Colombia)},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://forms-legal.com/colombia/business/construction/construction-work-contract-colombia}},
note = {Free legal document template}
}Frequently Asked Questions
Un contratista de obra en Colombia debe contar con matrícula profesional y tarjeta profesional vigentes expedidas por el consejo regulador correspondiente. Los ingenieros deben registrarse ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) bajo la Ley 842 de 2003, que regula todas las disciplinas de ingeniería — civil, estructural, geotécnica y eléctrica, entre otras. Los arquitectos deben registrarse ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) conforme a la Ley 435 de 1998. El Artículo 12 de la Ley 842 de 2003 prohíbe ejercer la ingeniería sin matrícula profesional vigente, y el Artículo 18 establece sanciones disciplinarias que incluyen la suspensión o cancelación de la matrícula por conductas contrarias a la ética profesional. Bajo el Artículo 26 de la Ley 400 de 1997, el diseñador estructural, el constructor y el interventor deben acreditar credenciales profesionales independientes — el mismo profesional no puede desempeñar más de uno de estos roles en el mismo proyecto. COPNIA y CPNAA mantienen registros públicos que los propietarios pueden consultar para verificar la idoneidad del contratista antes de suscribir el contrato.
La garantía decenal de estabilidad es un período de diez (10) años durante el cual el constructor responde por los defectos estructurales de los edificios construidos en Colombia. El Artículo 51 de la Ley 400 de 1997 establece que el constructor, el diseñador estructural, el ingeniero geotécnico y el interventor son solidariamente responsables de la estabilidad y seguridad de las edificaciones durante diez años contados desde la fecha de expedición del certificado de ocupación. El Artículo 2060 del Código Civil refuerza esta obligación al responsabilizar al constructor cuando el edificio perece o amenaza ruina por vicios del suelo o de los materiales dentro del mismo período. La Ley 1796 de 2016 (Ley de Vivienda Segura) fortaleció el control al exigir a los constructores de edificaciones residenciales la obtención de una póliza decenal de estabilidad — póliza de seguro de diez años que cubre los defectos estructurales — como requisito previo a la Licencia de Construcción. La Superintendencia Financiera de Colombia supervisa las aseguradoras que expiden estas pólizas. Los defectos estructurales cubiertos incluyen fallas en la cimentación, agrietamiento de elementos portantes, asentamientos que superen las tolerancias del NSR-10 y cualquier condición que comprometa la sismo resistencia de la estructura conforme a los parámetros de diseño del Decreto 926 de 2010.
Antes de iniciar cualquier proyecto de construcción en Colombia, el propietario debe obtener la Licencia de Construcción ante la Curaduría Urbana con jurisdicción sobre el predio, conforme al Artículo 99 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015 Título 6. La solicitud requiere la presentación de planos arquitectónicos, cálculos estructurales certificados por ingeniero habilitado bajo el NSR-10 (Decreto 926 de 2010), estudios de suelos conforme al Título H del NSR-10, levantamientos topográficos, certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y el pago de los derechos de curaduría. Dependiendo del tipo de proyecto, pueden requerirse permisos adicionales: Licencia Ambiental de la ANLA o de la Corporación Autónoma Regional (CAR) para proyectos con impacto ambiental significativo bajo la Ley 99 de 1993; permiso de excavación ante la autoridad municipal; aprobaciones de conexión de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, gas); y Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la Secretaría de Movilidad cuando la obra afecte la vía pública. Construir sin licencia vigente acarrea sanciones bajo el Artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, que incluyen multas, órdenes de demolición y responsabilidad penal.
Los hitos de pago en los contratos de construcción en Colombia se estructuran en torno al avance verificable de la obra mediante actas de obra elaboradas por el interventor y aprobadas por el propietario. Las modalidades de pago más comunes en la práctica colombiana son: precio global fijo (suma alzada), en el cual el precio total del contrato se divide en pagos hito asociados a fases específicas — cimentación, estructura, mampostería, instalaciones y acabados; precios unitarios, donde el pago se calcula con base en las cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por las tarifas unitarias pactadas, verificadas mediante actas de medición; y administración delegada (costo más honorarios), en la que el propietario reembolsa los costos reales más un honorario de administración pactado, generalmente entre el 10% y el 18% de los costos de construcción. Bajo el Artículo 1602 del Código Civil, las condiciones de pago son vinculantes y sus modificaciones requieren otrosí firmados por ambas partes. El contratista suele recibir un anticipo del 20% al 30% del valor del contrato al suscribir el Acta de Inicio de Obra, amparado por una póliza de buen manejo del anticipo expedida por aseguradora supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las cláusulas de retención en garantía del 5% al 10% de cada pago son habituales y se liberan al suscribir el Acta de Recibo de Obra.
Un contratista de obra en Colombia debe mantener varias pólizas de seguro obligatorias. La póliza de cumplimiento garantiza la obligación del contratista de terminar la obra conforme a los términos del contrato y suele fijarse entre el 10% y el 20% del valor del contrato. La póliza de responsabilidad civil extracontractual cubre los daños a personas y bienes ajenos al contrato, con valores asegurados determinados por el perfil de riesgo y la ubicación del proyecto. Bajo el Decreto 1072 de 2015, el contratista debe afiliar a todos los trabajadores a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) en clasificación Riesgo IV o V, conforme a la Ley 1562 de 2012, con primas entre el 4,35% y el 6,96% de la nómina. Para proyectos de construcción residencial, la Ley 1796 de 2016 (Ley de Vivienda Segura) exige la póliza decenal de estabilidad — póliza de seguro de garantía estructural de diez años — como requisito previo a la expedición de la Licencia de Construcción. Las pólizas adicionales habitualmente requeridas incluyen la póliza todo riesgo en construcción (que cubre daños materiales a la obra en ejecución por incendio, desastres naturales, hurto o vandalismo) y la póliza de buen manejo del anticipo. Todas las pólizas deben ser expedidas por aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los sitios de construcción en Colombia deben cumplir con el marco de seguridad y salud en el trabajo establecido por el Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, que impone la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). La Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo fija los estándares mínimos del SG-SST según el tamaño del empleador y la clasificación de riesgo — las actividades de construcción corresponden a Riesgo IV y Riesgo V, las dos categorías de mayor riesgo, que exigen las medidas de seguridad más estrictas. El contratista debe designar un profesional en SST con licencia en salud ocupacional vigente expedida por la Secretaría de Salud departamental. La Resolución 1409 de 2012 establece las normas específicas para trabajo en alturas (a más de 1,5 metros), que exigen capacitación certificada por el SENA o centros autorizados, uso de sistemas de protección contra caídas que cumplan las NTC y un programa escrito de protección contra caídas. Los accidentes de trabajo deben investigarse y reportarse a la ARL dentro de los dos días hábiles siguientes, conforme a la Resolución 1401 de 2007. El contratista debe mantener un Comité Paritario de SST (COPASST) cuando tenga diez o más trabajadores, o un Vigía de Seguridad cuando sean menos de diez, conforme al Artículo 2.2.4.6.24 del Decreto 1072 de 2015. El incumplimiento de la normativa SST genera sanciones del Ministerio del Trabajo bajo la Ley 1610 de 2013, que incluyen multas de hasta 5.000 SMLMV.
Un contrato de construcción en Colombia puede modificarse después de su firma mediante un documento escrito denominado otrosí (adición o modificación), que ambas partes deben suscribir para que sea válido conforme al Artículo 1602 del Código Civil. Las modificaciones son frecuentes en la construcción por cambios de diseño, condiciones imprevistas del terreno o variaciones en los costos de los materiales. Bajo el Artículo 2060 del Código Civil, cuando la obra requiere modificaciones no contempladas en los planos originales, el contratista debe notificar al propietario antes de ejecutar los trabajos adicionales — las obras extras no autorizadas no son recuperables a menos que el propietario las ratifique por escrito. Los ajustes de precios en los contratos de construcción pueden seguir la fórmula de reajuste de precios acordada por las partes, generalmente basada en los índices de costos publicados por el DANE — el Índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICCV) o el Índice de Costos de Construcción Pesada (ICCP). Para los contratos públicos bajo la Ley 80 de 1993, las modificaciones se rigen por el Artículo 40, que limita las adiciones a no más del 50% del valor original del contrato. El interventor debe certificar la necesidad técnica de cada modificación y verificar que el alcance ajustado permanezca dentro de los parámetros de la Licencia de Construcción — los cambios de alcance que superen la obra licenciada requieren una licencia nueva o modificada de la Curaduría Urbana conforme al Decreto 1077 de 2015.
This template is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. Laws vary by jurisdiction and change over time. Consult a qualified attorney for advice specific to your situation.Full disclaimer
Found an error? Let us knowRelated Documents
You may also find these documents useful:
Contrato de Interventoría Colombia
Contrato de Interventoría para Colombia regulado por el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 80 de 1993, que establece las condiciones para la supervisión técnica, administrativa y financiera independiente de proyectos de construcción, incluyendo verificación del NSR-10, certificación de avances y control de calidad.
Contrato de Subcontratista de Obra Colombia
Contrato de Subcontratista de Obra para Colombia regulado por el Articulo 1602 del Codigo Civil y la Ley 400 de 1997, que establece las condiciones para trabajos especializados dentro de un proyecto de construccion mayor, incluyendo alcance de la obra subcontratada, materiales, coordinacion de cronograma, obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, y la responsabilidad solidaria del contratista principal por el cumplimiento laboral y de seguridad social.
Acta de Inicio de Obra Colombia
Acta de Inicio de Obra para Colombia conforme a la Ley 400 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, que documenta formalmente el inicio de un proyecto de construccion con identificacion del contratista, datos de la licencia de construccion, condiciones del sitio, plazo de ejecucion y cumplimiento de la Norma Sismo Resistente NSR-10.
Acta de Recibo Final de Obra Colombia
Acta de Recibo Final de Obra para Colombia conforme a la Ley 400 de 1997 y el Articulo 2060 del Codigo Civil, que documenta formalmente la aceptacion final de un proyecto de construccion terminado por el propietario o la entidad contratante, certificando el cumplimiento de los diseños aprobados, la Norma NSR-10 y las especificaciones contractuales.
Acuerdo de Construcción en Terreno Ajeno Colombia
Acuerdo de Construcción en Terreno Ajeno para Colombia conforme a los Artículos 738–739 y 1739 del Código Civil colombiano, que regula los derechos y obligaciones cuando una persona construye mejoras, edificaciones o estructuras en predio de otro, incluidas las reglas de accesión, la compensación por materiales y mano de obra, y el régimen jurídico aplicable a las plantaciones, edificaciones y otras construcciones en suelo ajeno.